工程成包合同通用3篇
工程成包合同(精选3篇)
工程成包合同 篇1
基本建设贷款是指各类银行利用企业存款,居民储蓄存款,发行金融债券筹集的资金对新建、改扩建项目发放的中长期投资贷款。
工程基本建设借款合同范本
贷款方(甲方):_________借款方(乙方):_________
根据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
第一条乙方根据批准的年度基本建设计划,向甲方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程。预计分季用款:一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二条借款用途:购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三条贷款利息,按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。
第四条甲方提供的贷款,乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,全部还清。上述还款期限,如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,需要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。
第五条贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:
1.基本建设收入;
2.新增固定资产的基本折旧基金;
3.固定资产税;
4.利润。
乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。
第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。
第七条贷款到期,乙方如不能按期偿还,由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
第八条乙方在本合同规定的贷款总额内,根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。
第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况,了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。
第十条声明及保证
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
工程成包合同 篇2
你好,以下是工程成包合同的范本:_________________
甲方:_________________乙方:_________________
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。
一、工程地点及名称
1、工程地点:_________________
2、工程名称:_________________
二、承包内容价款以及工期
1、承包内容污水站全部土建工程
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期:_________________自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量
1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量:_________________合格
四、甲方责任:_________________帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期:_________________发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金:_________________承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期:_________________合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。
甲方:_________________乙方:_________________
签字:_________________身份证号:_________________
日期:_________________日期 :_________________
工程成包合同 篇3
发包单位:___________________项目部(以下简称甲方)
承包单位:___________________(以下简称乙方)
甲方因施工任务需要,现将
单位工程的
分项发包给乙方施工,为确保安全、施工文明,质量创优,服务创优,如期完成任务的目的,经双方协商一致,订立本协议。
第一条
施工概况
一、承包方法:本分项工程乙方按
方式承包施工。
二、施工期限:自______年______月______日开工至______年______月______日竣工验收,合计______日历天,以正式开工为准,中间按进度计划表。
三、质量要求:
四、分包规模:
第二条
双方责任
一、甲方责任:
(1)首先对乙方提交的施工人员名册进行治安,安全生产上岗教育和技术交底等内容,并办理手续。
(2)甲方委派同志负责分项承包的管理事项,并积极配合乙方施工,为乙方操作提供方便。
(3)负责提供乙方施工人员住宿及搭伙。
(4)监督乙方在施工过程中的安全、治安、质量等协议执行情况。
二、乙方责任:
(1)乙方在承包施工前,必须向甲方提交乡(村)外出施工证明及身份证及人员花名册。特殊工种出示上岗证并备复印件甲方留存。
(2)乙方委派同志对分项上全权负责,对安全生产、施工质量、材料、文明施工进行管理,并认真接受甲方对上述事项协调及监督。
(3)在施工中认真抓好安全工作,落实安全防护措施,确保安全生产、如发生安全质量事故,一切经济损失及法律责任均由承包人承担,甲方不负经济、法律责任。
(4)在施工期间非本工程施工人员,一律不得留宿,如有发现按每人________元/次处罚。并在结算时扣除上述款项。
第三条
质量要求
一、施工前应做样板,其质量必须达到优良及验收规范要求,并且要得到公司质检部门认可,方可进行大面积施工。
二、实测合格须达到________%以上,观感得分率________%以上,为本合同价格。
三、如低于上述标准,必须修复达到。如实测不到________%以上,观感达不到80%以上时,必须进行返工处理后进行复验,还未能达到,只能按________%基价结算。
四、必须服从公司及项目部质检员的监督=指挥、严格执行质检部门的规章制度,杜绝质量事故发生。
五、必须按建设部有关规定要求,做到持证上岗,并积极配合甲方及公司做好贯标等工作。
第四条
安全要求
甲方双方均须认真贯彻建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(________-99)和一系列规范要求,执行公司《安全生产标准》、《文明卫生标准》,切实加强安全生产管理工作,确保施工现场安全无事故。
二、甲方对乙方在施工期间的各项安全工作,应积极指导和协助,作好定期对乙方进行检查和督促工作。并根据工程特点进行安全技术交底,协助乙方进行事故调查,分析及处理工作。
三、乙方必须严格遵守安全技术操作规程和甲方各项安全规章制度,
接受甲方对安全生产工作的检查和督促,如乙方在实施中不按有关安全生产规章制度和违反安全操作规程,必须接受甲方以及上级主管部门,有关安全生产处罚规定,对查出的事故隐患及时整改,同时必须做到以下五点。
(1)杜绝重大伤亡事故和重大设备事故。
(2)力争不发生一般工伤事故和一般设备事故。
(3)无违章指挥、无违章操作,禁止使用老年工(60周岁以上)、童工、病残工。
(4)接到的隐患整改通知书,无逾期不整改或整改不彻底。
(5)正确使用“三宝”及必要的劳动防护用品。
四、乙方所发生的一切任何事故的经济损失,由乙方负责并负担一切法律责任。
第五条
规章制度
乙方在施工过程中,如有违反各项规章制度,以及质量管理差、现场文明卫生管理混乱、职工的整体素质差,甲方有权勒令停止施工,撤离现场同时终止协议,并处________-________元罚金(在决算中扣除)。
第六条
结算及付款方式
一、结算形式按。
二、乙方根据实际完成工作量,由甲方施工员编制竣工决算,由甲方负责人签证后,报公司审核。
三、甲方委派
同志,对乙方的施工顺序、施工质量、施工期限、安全治安、材料消耗及其他事项监控情况进行签证,根据工程施工情况有技术质检科、安全科、生产科签证认可后,方可结算。
付款方式:根据项目大小分段按完成工作量结算,并按质论价,预付生活费%,余额支付时间年月,公司按决算额收取1%老务管理费。
第七条
附言
第八条
其它
一、甲乙双方必须按本协议所制订条款严格执行,不得擅自变更,如有单方无故解除,由违约方承担一切责任及损失。
二、本协议自双方签字盖章后生效,经验收结清款项后无效。
甲方(盖章)__________________乙方(盖章)__________________
见证单位(盖章)__________________
负责人(签字)__________________负责人(签字)__________________
时间:________________________